时间:2023-09-25 17:24:13
我们拟制合同有哪些细节可以关注?在这个整体节奏偏快的社会中,书面合同有效的约定了合同双方的权利和义务,在接下来的文章中我们将从不同角度深入剖析“厂房施工合同”,我们将在网站上持续发布相关信息请关注!
经甲乙双方友好协商,甲方同意乙方承建彩钢房安装。结合本工程具体安装,为明确甲乙双方在本工程中的权利责任,双方协商签订本合同。共同遵守执行,合同条款如下:
1. 彩钢复合顶板上0.5厚、(灰色)下0.5厚、(白色)泡沫10公斤阻燃,10公分顶板。
2. 框架截距6米,前高为4.5米,后高为5.9米、方管柱子为100*100MM,(3.0厚)。
3. 领条、方管为40*80*3.0厚度,领条为5根。
4. 大梁、方管为80*120*3.0厚度。
5. 不包括水、电、暖、门、窗、墙体等设备。
1. 向墙外延伸1米,长72米。工程总造价合计:12万元。工程款全部为现金,不拿饭卡抵消。
2. 先付定金为3万元,复合顶板到工地再付3万元,完工后付5万元。剩余的1万元作为工程保障金,一个月内工程质量无任何问题时付清余款,若工程出现质量问题乙方迟迟不为甲方维修,保障金作为罚款处理。如若因甲方因素造成停工、误工、甲方全权负责。
3. 在施工过程中,发生任何工伤安全事故由乙方负责。
4. 工程质量按报价单为标准,如工程材料不按标准实施,剩余款为违约金。
四、甲方应做好工程开工的现场准备工作,施工过程中所需水电及相应的费用由甲方负责,道路及运输通道顺畅,施工现场满足乙方的需要。
乙方按照合同签订的工期施工,乙方完成后甲方负责竣工验收,如遇特殊情况(停电、下雨)及不可抗力因素,工期延后。
1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方盖章或签字后生效。
3. 未尽事宜双方友好协商解决,如遇出现纠纷协商不脱时,由司法部门进行仲裁或到人民法院调解。
4. 施工过程中如发生改动所产生的费用由甲方承担。
5. 如若乙方不按工期交工,每天扣除3000元为违约金。
甲方:xxxxxx (简称甲方)
乙方:xxx身份证号码:xxx(简称乙方)
为了明确甲乙双方职责,高效、优质顺利完成工程建设,确保质量,创建文明工地,本着相互信任的原则,经双方协商特定一下协议。
一、工程概括及承包工作内容
1、工程名称:xxx
2、工程地点:xxx
3、工程概括:框架剪力墙结构,层数xxx,建筑面积约16万
4、分包工作内容:
1)安装工程图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装;
2)消防、安防、弱电分项工作的预留预埋;
3)工程图纸设计的各种大于Φ300的方洞又土建预留预埋;
承包范围:施工图纸范围的所有工作内容,包括图纸答疑、设计变更、施工签证。
工程价款:以工程最终结算为准。
5、承包方式:水、电、预埋安装、安防弱电预埋,包工包料。甲方按安装总造价的%取费(包括公司管理费、税金)。甲方提供:施工用水电费、土建工程施工设备及施工设施、临时仓库用房和办公室(包括钢筋、水泥、木板)等。
二、合同工期
开竣工日期:按土建合同完成。
三、合同价款结算与支付
1、合同价款的结算:本工程安装部分结算按公司总包合同计算。依据《xxxx省建设工程量清单计价规则(20xxx)》、《xxxx省安装工程价目表(20xxx)》按一类取费、《xxxx省市政、园林绿化价目表(20xxx)》、《xxxx省建设工程施工机械台班价目表(20xxx)》、20xxxxxxxx年《xxxx省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套费用文件。《xxxx省工程消耗量定额勘误及补充定额(20xxx)》、《xxxx省建筑装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额(20gxxx)》。
合同计价人工费执行陕建XX20xxxxxxxx年181号文件,施工期间如果有新的文件,再随政府政策性文件而调整。
2、工程款支付:单位工程单栋主体施工至地上三层时(不包含二次结构),甲方在5个工作日内开始支付工程款,支付已完工程量%工程款;以后进度款按月支付,乙方每月xxxx日上报已完工程量,甲方在次月5号前审定并支付已完工程量%工程进度款;以此类推至单栋工程完工达到竣工验收条件支付至总造价的%。竣工验收、决算审计按有关约定期限内完成后支付至%,留%作为保修金。其保修期限按照相关法规规定办理。发包人不按期支付每期工程款、工程进度款、工程保证金时,应按每期应付款金额的日万分之五向承包人支付违约金。
3、履约保证金及其返还
本工程履约保证金在合同签订后xxxx日内缴纳履约保证金保证金缴纳至本工程土地所有权的单位账户;约定此履约保证金退还次数为两次,
第一次单栋主体工程施工至三层时,退还50%保证金;
第二次单栋主体
施工封顶时,全部退还剩余保证金(退还时不计息)。发包人不按期退还每一期保证金时,应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率三倍的标准,向承包人支付利息)。
四、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,杜绝违章。
2、保险、重大伤亡及其他安全事故处理:
1)乙方自行购买建筑工人意外伤害险,建筑工地团体意外伤害险费用乙方按工程造价比例承担。
2)施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故,甲、乙双方采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者。
3)在施工过程中因乙方违反操作规程所发生的安全事故由乙方自行承担。
五、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
2、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须及时整理联系单提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。乙方严格按照施工图纸、相应图集、施工规范、质量评定标准及地方法规进行施工。
3、全部工程达到优良标准要求,并且由乙方自检自查,甲方参与监督。隐蔽验收等由乙方邀请甲方、建设单位、监理单位验收。
4、乙方根据实际情况依据甲方施工进度计划,配足劳动力,按时完成当月的计划工程量。
5、甲方、监理单位、建设单位、质量监督部门若发现质量问题,提出需要整改的,应及时正确处理。
6、必须做好土建工程的成品保护工作,严禁乱凿乱打,开槽时必须用切割机施工,安装工程应做好落手清清理工作,安装结束后应对凿掉的部分进行合理修补。
六、违约、索赔
1、违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款的1‰日给承包人作为违约金)相应顺延工程工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的停窝工等损失。
2、索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用,顺延工期,赔偿损失,乙方可按以下规定书面向甲方索赔:
1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生的有效证据:
2)索赔事件发生后28天内,向甲方发出要求索赔的通知:
3)甲方在接到索赔通知后28天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在28天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。
七、合同争议的解决
本合同执行过程中发生争议,且当事人双方协商解决不成,可向工程所在地建设行政主管部门或工商行政管理部门申请调解;调解不成,甲、乙双方任何一方可向工程所在地人民法院提请诉讼。
八、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
九、本合同一式四份,正本各执两份。
甲方:代理人:(签章)
乙方:(签章)订立日期:年xxxx月xxxx日
甲方:
乙方:
甲乙双方经充分协商,本着平等、互利、诚信的原则,甲方同意将*厂房工程中的钢管架部分承包给乙方施工,为进一步明确双方在工程施工中应尽职责和享有的权利,双方一致同意签订以下合同,以便双方日后共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围及内容:施工图范围内的所有所需的钢管架及配件、架子搭设,实行包工包料;另吊机安装及租金,另外增加15000元。
四、计算方式:工程量按建筑实际面积计算,每平方米67元。
五、付款方式:牛腿砼完工以后,付总工程量的30%。内外架全部搭好以后,付总工程量的50%。整体竣工验收合格1个月后全部付清(所有架子部分均已退场)。
六、工资发放:根据劳动部门及主管单位的规定,民工工资一定要发到民工手中,根据完成情况民工工资由乙方自行发放,甲方有权监督。乙方应向甲方提供有民工签字的发放清单。如有民工没有拿到工资,到劳动局及主管部门去投诉,造成不良后果由乙方自行负责,项目部及衢州东方特钢有限公司不负任何责任,如在投诉后一周内乙方仍不发放工资或发生多人投诉则项目部有权在应付乙方的款额内直接给民工发放工资。鉴于以上情况给甲方带来的负面影响,发清工资以后甲方有权要求乙方支付赔偿金,赔偿金按完成发给民工的全部工资金额的两倍计算,由甲方直接在支付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向己方继续主张。
七、质量要求:按国家规定的施工规范进行施工,保证合格以上。
八、工程施工安全、乙方一定要听从甲方施工人员安排。乙方在施工过程中需安全施工,如果在施工过程中发生事故和意外事故,除保险公司理赔外,其余费用由乙方承担,甲方不负任何责任。乙方须交施工人员的身份证复印件1张,保险由甲方统一办理。
九、违约责任:
1、乙方承包工程,由于乙方原因造成返工的,由乙方承担工期延误及返工责任(含材料费)。
2、乙方在施工期间如不能胜任,拖延工期影响甲方质量和工期的,中途无论遇到什么困难不能停工或不做,如有发生,甲方有权单方终止合同。另行选择施工队伍,在原合同约定的价格上降低每平方米元对乙方进行结算,乙方自负盈亏。
3、乙方如在施工中不能如期搭架、拆架造成工期延误,每延期一天乙方支付甲方工违约金500元。
十、进度:
基础以上工程为6个月完工,除人力不可抗拒的因素以外。
十一、未尽事项双方协商解决,协商不成的,可以向衢江区人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式貮份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,至帐清后协议效力终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
根据《中华人民共和国经济合同法》,《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行。
施工方包工包料,单价:______元 每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用。
第五条:付款方法待工程竣工验收合格后,甲方在六个月内分期(竣工后首付20%,后续在六个月之内)付清工程款;如竣工验收不合格,达不到甲方验收标准,不予以结算,并不对乙方支付任何费用。
第六条:质量标准及保修:按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。保修期___年。
第七条:在保修期内,活动房出现质量问题,直甲方通知乙方起七日内到达现场并修缮完毕。如乙方未按照甲方通知时间内修理,影响甲方使用及安全的,甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮,期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担,并在乙方交纳的质保金中扣留。
第八条:主要内容:屋面、墙面板制作安装,连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。
第十条:甲方责任:负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点,给乙方带来的损失,均由甲方承担。
第十一条:乙方责任:确保工程质量和施工安全,严格按照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全责任。
第十二条:本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好的原则协商解决:
第十三条:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,待双方签字盖章后生效
发 包 方:
承 包 方:
签订时间: 年 月 日
签订地点:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围和内容:施工图纸和工程预算表;
四、工程造价:
第二条 施工准备
一、发包方:
1.负责提供施工现场总的施工用水源、电源,应满足施工用水、用电量的需要。
二、承包方:
1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划,送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
2.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
3.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程材料及工程质量
一、材质及要求:混凝土基础和地梁、混凝土垫层采用商品混凝土;屋面采用不低于0.35mm厚302不锈钢板铺设;墙面及屋顶采用75mm厚岩棉夹芯板,彩板厚度0.5mm;屋内地面采用10cm厚垫层+8cm厚水磨石,成型地面不得出现积水;钢结构厂房采用带纱窗的推拉塑钢窗;下水道按照发包方要求制作;下水道盖板采用现浇钢筋混凝土盖板;北墙原有窗户用砖封上,原有的挡雨棚拆除,南北墙贴内墙瓷砖;东西砖混墙内贴内墙瓷砖,外贴外墙瓷砖;西大门采用卷帘门,2.6米×3米,西大门至房外主路地面同室内地面做法,并制作一个缓冲间;东面小门采用塑钢门;设备基础预埋件安装发包方要求制作;在南墙处开两个门,大小按照发包方要求施工;其他具体详见施工图及工程预算表。
二、本工程质量要求:承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
2.对材料改变或代用必须经发包方同意并签证后,方可用于工程;
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
4.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 工程价款的支付与结算
一、本工程项目合同总款为人民币:
二、本合同基础±0完工付合同总价款的20%。
三、承包方钢结构主构架材料进厂后给付到合同总价 60%。工程结束经双方验收后给付到合同总价款的100%。
第六条 施工与设计变更
一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。
二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方同意后采取实施,其节约的价值或增加的价值视具体情况而定。
第七条 工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。
三、工程竣工验收后,发包方方可使用。
在规定的保修期内,凡因施工造成的'质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。
第八条 违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,逾期违约金为每增加一周,罚款合同总价的5%。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第九条 安全责任
一、施工过程中因承包方原因造成的一切安全事故,承包方负全责。
二、承包方施工人员要严格遵守发包方的厂规厂纪,违纪将接受发包方的处罚。
第十条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下方式解决:
一、向发包方所在地经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向发包方所在地人民法院起诉。
第十一条 附 则
一、本合同一式两份,合同附件两份。甲乙双方各执正本一份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
发包方(盖章):____________________
法定代表人(签章或填写身份证号码):___________________
委托代理人(签章或填写身份证号码):__________________
日期:
承包方(盖章):_____________________
法定代表人(签章或填写身份证号码):___________________
委托代理人(签章或填写身份证号码):___________________
日期:
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:河南丰源和普饲料有限公司企业展厅。
工程地点:
二、工程承包范围
根据工程建设需要,甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工,以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主,墙面填空气砖,内外粉刷,正面玻璃幕墙。
三、工程承包方式:在甲方监理的统一监理和协调下,乙方包工包料,保证质量,保证工期,保证安全,保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收),不得分包,转包。
四、合同工期:
乙方承诺将在签订本合同之日起__个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年xx月xx日。
五、质量标准
本工程质量要求标准为:合格。
为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材,总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。
六、合同价款
工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得调整;如有重大设计变更,总价±5%以外可协商调整)
本工程固定合同总价为__万元整(即:人民币__)
(1)以本工程设计图纸做为本合同附件。
(2)如有重大变更双方以签字为结算依据。
七、付款方式
本合同签订后,土建完成一周内付工程预付款__万元(总造价的10%)。
八、乙方承诺按照合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题,乙方负责免费维修;五年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务,只收取成本费并负责甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用。
十、乙方向甲方承诺,将全面履行合同的内容,如不能按期竣工,将自愿按__‰元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求,将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺,上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。
十一、本工程甲方指派同志,乙方指派同志为现场施工负责人,协调解决施工中有关问题。
十二、贯彻执行国家安全生产有关规定,确保安全施工,施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。
十三、本合同解释权由甲方负责,未尽事宜,可协商解决,如发生争议,可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。
十三、合同生效。
合同订立时间:年月日。
合同订立地点:
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
发包方(甲方):承包方(乙方)
(公章)(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
《XXXX厂》施工合同
合同编号:SC20160331-001
XXXX厂 施工合同
工程名称: 项目
发包人(甲方):
承包人(乙方):
订立日期:2016年 月 日
第 1页
共18页
《XXXX厂》施工合同
合同协议书
发包人(甲方): 法定代表人: 法定注册地址:
承包人(乙方): 委托代理人: 法定注册地址: 发包人为建设
项目(项目名称,以下称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程承包范围
承包范围:
三、承包方式:
承包方式:包工、包料、包门窗、包质量、包工期、包安全。
四、合同价款
合同总价:大写:,小写: 元整。
五、合同形式
本合同采用固定单价,(该单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用等费用),本单价一经双方确认,因设计发生变更足以影响单价可调整外,其它任何因素造成的单价增加均不调整。(注:由于发包方或自然因素造成的一切变更可调整单价)。
六、合同工期
第 2页
共18页
《XXXX厂》施工合同
计划开工日期:2016年 月 日。计划竣工日期:2016年 月 日。
工程施工天数为 天,工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以实际施工天数为准,因人力或自然不可抗拒因素除外。
七、质量标准
工程质量标准:符合设计要求及《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102-2002
八、款项支付
本工程有预付款,有进度款。按以下进度付款:
1、本合同签订之日,发包人即向承包人支付合同总价款的 30%,金额:¥ 元,大写: ;
2、本工程钢构件进场后,发包人即向承包人支付合同总价款的 30%,金额:¥ 元,大写: ;
3、本工程钢构主体完工后,发包人即向承包人支付合同总价款的 20%,金额:¥
元,大写: ;
4、待工程全部施工完毕,竣工验收合格并办理结算后,发包人即向承包人支付合同总价款的 20%,金额:¥
元,大写: ;
九、工程结算
结算方式:合同约定固定单价乘以实际工程量,加上相应规费,加上增减部份按承包人报价单报价核算。其它变更增减以双方签字确认的书面文件为准。注:由于发包方单方面因素使本工程工期延长或延误,钢材市场价格涨幅5%以上,按市场价格调差计算。
第 3页
共18页
《XXXX厂》施工合同
十、双方项目经理
1、发包人工地代表
发包人派驻施工现场的代表称为工程师或发包人代表,为发包人履行本合同的代表人。发包人代表应具有相应专业知识的人员担任。
发包人派驻工地代表(工程师)姓名: ;身份证号:
2、承包人工地代表
承包人派驻工地代表称为项目经理(或施工员)。项目经理是承包人组织现场安装施工的代表,项目经理应具有相关专业知识,其权利限于现场安装施工的指挥和协调。
承包人派驻工地的项目经理姓名: ;身份证号:
十一、双方一般权利和义务
1、发包人工作
1.1发包人按约定的内容和时间完成以下工作:(l)平整施工场地硬化,使施工场地具备施工条件。(2)将施工所需水、电及道路通至施工场地,保证施工期间的需要。
(3)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。
(4)发包人按合同约定支付工程款。
(5)发包人按合同约定及时组织验收,并在验收后3天内给予书面答复。
1.2 发包人应切实遵照履行本合同前述第八条,如不能如约履
第 4页
共18页
《XXXX厂》施工合同
行,承包人有权要求发包人按实际超出天数计算,每天按合同总价款的5‰进行违约赔偿。
2、承包人工作
2.l承包人按约定的内容和时间完成以下工作:
(1)仔细踏勘现场,及时向甲方提出影响工程进度、质量、安全等的不利因素,并积极配合现场整改,达到施工条件;
(2)严格按照施工图纸、国家现行的有关规范、标准、操作规程组织本工程的制作、安装、施工。
(3)全力组织材料、人工、机械,消除过程不利因素,并按甲方有可能发生的抢工要求、按期完成工程的制作安装;
(4)保证该工程验收通过。
(5)保证文明施工,保证施工场地清洁,符合国家、地方政府规定及发包人要求的环境卫生管理的有关规定。
2.2承包人未能履行2.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人相应损失。
2.3因承包人原因导致工期延误或给发包人造成损失的,工期不顺延并承担给发包人带来的相应的损失。
十二、质量与检验
1、工程质量
1.1工程质量应当达到设计要求的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任并承担一切损失。
1.2双方对工程质量有争议,由工程所在地质量检测机构鉴定,第 5页
共18页
《XXXX厂》施工合同
所需费用及因此造成的损失,由发包人承担。
2、检查和返工
2.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验提供相应物资支持及其他便利条件。
2.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,有权要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
2.3甲方不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期原则上不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织有关法定工程质量检验机构进行验收,并提供详细的验收记录,对此发包人在确认实际情况后应承认验收记录。
2.4经甲方验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸要求,验收24小时后,甲方现场场负责人应在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽或继续施工。
十三、安全施工
1、安全施工与检查
1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任或因此发生的费用,由承包人承担。
第 6页
共18页
《XXXX厂》施工合同
1.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
2、安全防护
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人提出安全防护措施,经发包人认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
3、事故处理
3.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
3.2发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
十四、工程变更
1、工程设计变更
1.1施工中发包人如因设计基本条件变化需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。
1.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
2、其它变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
3、确定变更价款
3.1承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报
第 7页
共18页
《XXXX厂》施工合同
告,经发包人确认后调整合同价款,变更合同价款按下列原则进行:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。
3.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
3.3发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认,发包人不同意承包人提出的变更价款,按第十六条关于争议的约定处理。
3.4发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
3.5因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
十五、竣工验收与结算
1、发包人收到竣工验收报告,在验收后3天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,由责任方承担由自身原因造成的修改费用。
2、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
3、工程量按现场实际施工完成工程量结算。
第 8页
共18页
《XXXX厂》施工合同
5、质量保修
5.1承包人应按法律、行政法规,或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
5.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件。
5.3质量保修书的主要内容包括:(1)质量保修项目内容及范围;(2)质量保修期;(3)质量保修责任。
十六、违约、索赔和争议
1、违约
1.1发包人违约。当发生下列情况时:
(1)发包人不按合同约定支付工程款,导致工程无法进行;(2)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任,并顺延延误的工期,赔偿因其违约给承包人造成的损失。
1.2承包人违约,当发生下列情况时:
(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
(2)因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
第 9页
共18页
《XXXX厂》施工合同
承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。1.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
2、索赔
2.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
2.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
(l)索赔事件发生后3天内,向发包人发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后3天内,向发包人提出延长工期和(或)补偿的索赔报告及有关资料;
(3)发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于3天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔予以认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向发包人发出索赔意向,在索赔事件终了后3天内,向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
2.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按下列程序以书面形式向承包人索赔:
(l)索赔事件发生后3天内,向承包人发出索赔通知;(2)发出索赔意向通知后3天内,向承包人提出经济补偿的索赔报告及有关资料;
第 10页
共18页
《XXXX厂》施工合同
(3)承包人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后,于3天内给予答复,或要求发包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)承包人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对发包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,发包人应当阶段性向承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后3天内,向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
3、争议
3.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以约定以下一种方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向工程所在地区仲裁委员会申请仲裁。
第二种解决方式:向有管辖权的工程所在地区人民法院起诉。3.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。(2)调解要求停止施工,且为双方接受。(3)仲裁机构要求停止施工。(4)法院要求停止施工。
十七、不可抗力
1、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发
第 11页
共18页
《XXXX厂》施工合同
包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包方代表,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。承包方项目经理认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师提交受害情况的损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
(2)发包人或承包人人员伤亡由所在单位负责,并承担相应费用。
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用发包人承担。
(5)延误的工期相应顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
十八、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本通用条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定。
第 12页
共18页
《XXXX厂》施工合同
补充条款与合同具有同等法律效力。
十九、合同份数
本施工合同一式六份,甲、乙双方各持三份。
二十、合同生效与终止
合同订立时间:2016年 月 日 合同订立地点:
本合同双方约定:双方签字盖章后生效,工程款全部结算完合同终止。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人/委托代理人: 法定代表人/委托代理人:
电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号:
第 13页
共18页
《XXXX厂》施工合同
附件1:
工程质量保修书
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为保证
项目施工 在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方的约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括:乙方所承担的所有施工内容均属保修范围。
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起满两年。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非乙方责任造成的维修由甲方支付费用。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用由承包人承担。
2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《钢结构工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政部门报告,采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,第 14页
共18页
《XXXX厂》施工合同
承包人实施保修,保修费用由责任方承担。
四、本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
五、本工程质量保修书一式六份,甲乙双方各持三份,双方签字盖章后生效。本工程质量保修书作为施工合同的附件,具有同等效力,一同生效。
发包人:(公章)
法定代表人委托代理人:
****年**月**日
第 15页
承包人:(公章)法定代表人委托代理人: 年
月
日
共18页
《XXXX厂》施工合同
附件2:
安全生产协议书
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为保证
项目 施工生产的顺利进行,确保职工的安全与健康,争创文明工地,各班组必须执行上级有关文件的规定,强化安全意识,在施工中必须做到“安全第一,预防为主,强化管理,文明施工”。本着“谁主管,谁负责”的原则,结合本工程的实际情况,经双方商定签订本协议书,提高工人的自防、自治、自卫能力,实现安全无事故的目标。
一、双方的责任与义务:
(一)甲方的责任与义务:
1、负责对乙方工人的入场教育和上岗前的安全培训、考试,进行安全交底,组织学习安全《奖惩办法》。
2、负责对乙方进行部分分项工程、不同工种、机电设备使用的安全技术交底工作,并履行签字手续。
3、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业,负责承担因违章指挥的发生事故的全部责任。
4、有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见,并限期整改完毕,同时按规定给予相应的处罚。
(二)乙方的责任和义务:
1、负责为工人购买保险,全权为工人的安全负责;
2、负责对其工人进行入场教育和安全知识考试。
第 16页
共18页
《XXXX厂》施工合同
3、严禁使用跨省、市的零散人员,并按规定向甲方及时报送施工人员花名册;负责向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者,特种作业人员必须持证上岗。
4、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作,不得违章作业和野蛮施工。
5、施工前,乙方应对其工人进行每日至少一次的班前安全教育活动,并做好记录,受教育者必须签名,以备查验。
6、乙方应保证其工人服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度,遵守劳动纪律。
7、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。
二、控制目标:
1、每日进行一次班前安全教育活动(由各班组执行)。
2、每月至少召开两次由全体职工参加的安全生产大会(由项目部专职安全员组织)。
3、保持施工期间安全事故为零的记录。
4、不得违反各项安全技术操作规程。
5、不得违反各项规章制度和劳动纪律,无聚众赌博、滋寻闹事、打架斗殴现象。
6、无各种治安案件发生。
三、违约责任:
1、凡遇业主、监理、总包方罚款,甲方将按业主、监理、总包方罚款额的双倍给予罚款。
2、由乙方在施工过程中违约造成的责任,罚款概由乙方及责任者全部承担。
第 17页
共18页
《XXXX厂》施工合同
3、凡在施工区域外发生的治安案件责任及费用,概由乙方及责任者承担,甲方不付任何责任。
4、凡违反有关规定的,按《奖惩办法》等规定执行。
四、本协议书自签字之日起至工程结束时有效。
五、本安全生产协议书一式六份,甲乙双方各持三份,双方签字盖章后生效。本安全协议书作为施工合同的附件,具有同等效力,一同生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人委托代理人: 法定代表人委托代理人:
****年**月**日 年
月
日
第 18页
共18页
甲方:
乙方:
依照《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则,就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程,双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:茶厂伍家伙房
工程地点:原澜沧茶厂住房
工程内容:按双方协商工程内容
资金来源:由甲方现金支付
二、工程承包范围
1、包工包料;
甲方提供水电等其它协调工作;
乙方负责把原有小青瓦拆掉运走;
乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板,板厚10包板2.8高,不超过原有主房屋面,钢筋按常规做,砼20,房面做防水,隔热层和保护层都不做,屋面四周做两线单砖12高,贴外墙砖,外墙未抹灰的抹7.5砂浆,面层做外墙漆,内墙未抹灰处抹5.0砂浆,做内墙仿瓷,水电在原有基础上做暗装,水管安装不在内,天花板装50元以内吸顶灯,完工后打扫好卫生交付使用。
2、乙方不做内容:所有门窗不动不做,原有的地板砖、墙面砖不动不做,原有的`沟、散水不做不动,台板、洗涤池不动不做。
如甲方要求做,费用另计,乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容,同时负责工程项目卫生。
三、承包金额:总伍家,每家20__0.00元,伍家总计:20__0.00元。
四、资金支付:乙方进场后甲方每家支付壹万给乙方,封顶后,每家支付伍仟给乙方,剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必须对工程质量负责,屋面一年内不能漏水。
六、此合同一式陆份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
______年_____月______日
______年_____月______日